6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工口顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。6・3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察丁作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计?元;完成的工作量超过50%吋,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5市于勘察原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一H,应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同吋,双倍返还定金。第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第八条:其它约定事项:?第九条:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(二)种方式解决:(一)?提交?仲裁委员会仲裁;(二)?依法向人民法院起拆。第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要吋,到项U所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式匕份,发包人工份、勘察人工份。发包人名称:沈阳市港联房地产开发有限公司(盖章)法定代表人:(签字)委托代表人:(签字)住?所:邮政编码:电话:传真:开户银行:勘察人名称:(盖章)法定代表人:(签字)委托代表人:(签字)住所:邮政编码:电话:传真:开户银行:
全文预览
