方的原因造成逾期付款,由甲方按中国人民银行关于逾期付款的有关规定承担逾期付款责任。Р3、由于乙方原因造成本工程逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方合同总价款1%的违约金,并应赔偿由此给甲方和其他施工单位造成的损失;逾期竣工超过5天或无故停工超过3天,甲方有权解除合同。Р4、因乙方原因,工程出现安全、防火、质量事故、工程形象进度延误五天以上,乙方在收到甲方书面通知后两天内仍未采取措施,甲方有权解除合同,并承担由此给甲方和其他施工单位造成的损失。Р5、乙方在施工中不按规范组织施工,或者使用不符合甲方要求的材料,一经发现,甲方有权责令乙方停工或返工,并对乙方处于______元/次的违约金,如不停工或返工,甲方有权解除合同,并承担由此给甲方和其他施工单位造成的损失。Р6、工程竣工后经验收达不到合格标准的,乙方应无条件免费返工,返工后经验收仍未达到合格标准的,甲方有权解除合同,乙方除应向甲方支付合同总价款20%的违约金外,还应承担甲方聘请第三方进行返工以使工程达到合格所发生的一切费用。Р7、乙方不得将本合同的主要条款内容和乙方接触到的甲方技术图纸及信息泄露给第三方或不当使用,一经发现,乙方应向甲方偿付合同总价款10%的违约金。Р十六、争议解决方式Р合同履行过程中发生争议时,双方应互谅互让协商解决,协商解决不能的,双方同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。发生争议后,除非合同已不能履行,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程。Р十七、本合同一式陆份,甲乙双方各执叁份,合同附件与本合同具有同等法律效力,双方均应遵守。Р附加协议条款:Р1、Р 。Р2、Р 。Р3、Р 。Р(以下无合同条款正文)Р甲方: 乙方:Р法定代表人: 法定代表人:Р授权委托人: 授权委托人:Р地址: 地址:Р 开户名称:Р 开户行:Р 银行帐号:Р 联系人:Р 办公电话:Р合同签订日期: 年月日Р合同签订地:
全文预览
