工期;若复查不合格,检查费用由乙方承担并无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查,单方完成隐蔽工程的,甲方有权要求重新检查,不论检查结果是否合格,一切费用均由乙方承担。Р4、工程未经验收,甲方提前使用或擅自使用,由此而发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。Р5、工程完工后验收前,乙方应提交竣工图和本工程有关的其他资料。若工程变更不大,乙方在原施工图上加注说明作为竣工图,并与竣工资料一起提交监理、质检部门、甲方存档。Р十、违约责任Р1、甲方未按期拨付工程进度款及尾款,超过三天之日起,按拖欠款千分之四每天向乙方支付违约金。若在施工期间,乙方有权停止施工,直到结清应付款之日,停工期间的窝工和其它损失由甲方承担,工期顺延。Р2、乙方未按合同规定时间进场施工或未按时完工,每逾期一天,按合同总价的千分之四向甲方支付违约金,并累计天数。Р3、因任何方不履行合同而造成的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿受损方的损失。Р十一、设计变更问题Р甲方因生产或使用需要,需变更设计时,应书面通知乙方,并提供设计单位出具的设计变更等技术资料,按规定办理变更工程手续,签订补充协议或变更协议,协议造价则按补充协议或变更协议进行调整。若因变更造成乙方已施工部分的浪费或损失,甲方应按报价单的单价和实际损失量赔偿乙方。Р十二、其他Р1、若甲方要求乙方夜间加班施工提前工期,乙方相应要求甲方增加施工费用,双方协商解决。Р2、若乙方要分包出本工程或工程的一部分,必须经过甲方同意并签订协议书。Р3、本协议未尽事宜,双方友好协商签订补充协议,与原合同具有同等法律效力。Р4、在协议执行中发生争执,经协商不能调解时,提出异议方可在工程当地法院起诉。Р5、本协议自双方签订盖章之日起生效。本协议一式肆份,双方各执贰份。Р6、本协议为多页协议,须加盖齐缝章。Р Р甲方代表(签字): 乙方代表(签字):Р Р签订日期: 签订日期:
全文预览
