管理曲线下线以下的;Р13.4.3不按施工技术规范和标准要求施工,造成工程质量低劣的达不到验收标准的;Р13.4. 4不遵守甲方的管理,不能服从发包人和监理人的指令,造成工程不能管理无法推进。Р13.5乙方应按本合同规定的工期及质量要求完成,否则应偿付给甲方元/天的逾期违约金,限额为%本合同的签约合同价。Р14 附则Р14.1合同生效:本合同经甲乙双方签字盖章后,须经驻地监理办审查,报发包人Р备案之日起生效。Р14.2合同终止日期:在全部工程竣工,办理竣工验收款项结清后失效。Р14.3本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商解决。若协商不成时,可按以下第项解决:(a)向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(b)向人民法院起诉。Р14.4本合同要求鉴证(公证)的,可向工程所在地的市(县)工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。Р14.5本合同一式份,甲乙双方各执正本一份,副本份,驻地监理办、发包人备案各一份。Р14.6 双方商定的补充条款:Р 1.Р 2.Р……Р14.7本合同未尽事宜,发包人与甲方签订总包合同的相关条款已有的,按其办理;未涉及的,按照本工程合同文件的精神,甲乙双方协商解决。Р合同附件:Р(一)分包人营业执照复印件。Р(二)分包人有关企业信息介绍等资料。Р(三)分包管理人员身份证、资格证书、职称证书、劳动合同关系材料复印件。Р(四)分包人拟投入的主要管理人员表(附表1)Р(五)分包人拟投入的主要机械设备表(附表2)Р(六)分包专项工程工程量清单(附表3)Р(五)承包人供应的材料清单(附表4)。Р(六)其它:Р甲方:(盖章) 乙方:(盖章)Р法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)Р委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)Р地址: 地址:Р邮政编码: 邮政编码:Р电话: 电话:Р传真: 传真:Р开户银行: 开户银行:Р银行帐号: 银行帐号:Р签订时间: 签订时间:
全文预览
