2 、甲方未能按乙方提交的项目进度计划向施工单位支付建设资金导致停工或工期延误的, 项目工期相应顺延。乙方未能及时进行垫资的,承担连带责任。 3 、甲方未按合同约定支付代建管理费的,甲方按当期应支付资金的万分之一向乙方支付违约金,违约金不足以弥补造成乙方实际损失的,甲方应予以补足。 4 、因乙方在承诺的时间内未能取得房改部门、发改委对项目的审批与立项,乙方无法在承诺的时间内向相关部门提交相关材料或无法在承诺的时间内取得规划许可、施工许可等报建手续的;每延期一天,甲方按 XXXXX 元/ 天进行处罚,可在履约保证金中进行扣罚,保证金不足的, 乙方仍应继续向甲方承担违约责任; 逾期超过 XXX 个月的, 甲方有权单方解除合同, 原交纳的履约保证金不予返还(不计利息)。 5 、非建设方的原因(除不可抗力)导致项目未按合同约定期限(含顺延的工期)竣工验收合格的,每超工期一天,代建方向建设方支付违约金 XXXXX 元。逾期超过 XXXX 个月的,甲方有权单方面解除合同,由此产生的一切损失由乙方承担。 6 、非建设方的原因(除不可抗力)导致项目未达到合同约定的工程质量或未通过相关部门验收的, 乙方负责督促施工单位进行整改, 工期不顺延, 造成甲方或甲方职工损失的, 乙方还应承担赔偿责任。第十条争议的解决双方在履行合同中所发生的一切纠纷,应通过协商解决。如协商不成,向工程项目所在地法院起诉。第十一条其它 1 、招标文件作为本合同的一部分,具有与本合同同等法律效力。 2 、本合同由甲乙双方签字盖章之日起生效。 3 、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。 4 、本合同未尽事宜可由甲乙双方共同协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力(补充协议条款的约定不能违背本合同所约定的条款之精神)。甲方: 法定代表人: 授权代理人: 乙方: 法定代表人: 授权代理人: 签订日期二 0XXX 年月日
全文预览
