填写工程联系单报请甲方项目负责人审核签字确认后可作为决算的依据。合同还约定本合同文件与邀标文件具有同等法律效力。?案情焦点: 1、因 A公司仅具有城市园林绿化三级资质,不能对超过 500 万元以上的工程施工,故本工程合同无效; 2、工程验收合格,并交付使用,应参照合同约定支付工程款(司法解释); 3、工程量清单漏项问题如何处理?工程量清单漏项责任如何承担?因报价清单是施工单位根据甲方的图纸做出,而现有证据证明发包人在合同订立后仍在绘制施工图。裁判要旨: 因报价清单系承包人依据发包人的图纸所做出, 而现有证据证明发包人在合同订立后仍在绘制施工图, 也就是说,施工图范围内的工程量可能是承包人做出报价清单后发包人所增加,故施工图内报价清单漏项、变更的工程造价, 不应计算在合同约定的工程款内,应另行计价。延伸思考: 1、工程量清单漏项的概念:是指施工图中有而工程量清单没有包括的项目; 2、如果招标文件中规定了投标人有审核工程量清单的义务,并给予投标人对清单提出异议的程序,则漏项如何处理? 3、如果甲方只提供图纸,由乙方自行编制清单和报价,采用综合单价包干的方式,如果结算时出现量差,如何处理? (石家庄金*房地产公司合同纠纷案) 法院判定:量差各承担 50% 的责任。?案例二?施工合同因违法被认定无效的,实际施工人非因自己原因遭受的停、窝工损失如何索赔? ?甘肃省天水市 A房地产开发有限公司与西安 B建筑劳务有限公司、陕西 C建设工程有限公司建设工程劳务合同纠纷上诉案?关键词:施工合同无效;停、窝工损失索赔?问题的提出: 当实际施工人以发包人、转包人为共同被告提起诉讼主张支付工程款并主张赔偿停、窝工损失时,在法院认定建设工程施工劳务分包合同因非法转包而无效的情况下,实际施工人主张的有确凿证据证明的停、窝工损失是否能够得到法庭的支持?发包人对实际施工人的停、窝工损失是否有义务承担责任?
全文预览
