改,整改期限计算在合同工期内。五、工程款支付1、工程总价款为大写:?小写:Y?元(此价格不含税票)。2、签定合同后三日之内甲方预付乙方?%的工程总价款,即人民币大写:元,小写:Y?元;发货时甲方支付乙方工程总价款的?%即人民币大写:元小写:¥?元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币;?大写:小写:Y?元;余款即人民币:大写:?小写:¥?元为工程及产品质量质保金,两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。六、?甲方权利和义务1、甲方指派?电话?作为其工程负责人,代表甲方对工程负责2、?对施工质量行使检验权,监督权。3、?对工程进度的检查,以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。4、?按照合同约定的期限和方式履行,对工程价款的支付义务。七、?乙方权利与义务1、乙方指派?电话?作为项目负责人。2、乙方对现场所有人员进行安全教育?,保持现场工作井然有序。3、?工程施工验收合格后,保修期为两年。4、?在保修期内,履行保修范围,项目的承包人即乙方应及时派人予以保修。八、工期延误因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工期相应顺延:1、设计变化和工程量增加2、一周内非乙方的原因,停电,造成停工累计超过8小时3、不可抗力4、约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况;九、现场施工安全乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。十、违约责任1、甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付逾期违约金2、乙方未能按约定施工日期完工,应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。十一、本合同未尽事宜可签订书面合同。十二、本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、本合同需双方签字、盖章之日起生效。十四、本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。乙方:委托代理人:日期:甲方:委托代理人:日期:
全文预览
