距.三、1、本工程材料由乙方购买,乙方有义务及责任凭其丰富经验挑选质量保证,价格合理的工程材料。2、在进行高空作业时,甲方有义务负责乙方绘画人员的人身安全。因下列原因造成工期延期,经甲方确认,工期相应顺延: (1) 经双方同意的工程量变化或设计变更; (2) 不可抗力; (3) 甲方同意工期顺延的其它情况。 (4) 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方赶工费并签订工期变更协议。 (5) 因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。因甲方未按期支付工程价款,合同工期相应顺延。 (6)因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费由乙方承担,工期不顺延。四、工程质量及验收工程项目及施工方式如需要变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。1.甲乙双方应共同进行中间工程验收。(如因原墙面处理引起的受潮,起泡,人为损坏壁画责任问题均与乙方无关)。3.面积计算方式:画面的最长处乘以最宽处来计算。4.保修期1年(人为破坏和墙面自身问题除外)。三、本定单文件(共一页)一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。四、违约责任及争议解决1、乙方如违反本合同有关规定,甲方有权停止向其支付相关应付款。2、甲方如违反本合同有关规定,乙方有权暂停提供有关服务,同时客户已交付的一切费将不获返还。3、本合同的订立,执行和解释及争议的解决均适用于中华人民共和国法律。4、如各方就本合同内容或其执行发生任何争议,可友好协商,协商不成,任何一方可将争议或纠纷提交被告所在地的人民法院裁决。五、付款方式合同签定后,甲方在乙方施工前4天支付3000元人民币作为首款。余款将在乙方绘制完成后甲方认可确定后两个工作日内一次性支付。甲方:乙方:授权代表人:授权代表人:日期:日期:
全文预览
