第十条?乙方的权利和义务乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于?18周岁,不得超过65周岁。在施工生产过程中,乙方必须保证人员相对稳定,不能随意变更,服从甲方的统筹安排,统一调动。乙方必须按现场负责人要求施工,如有合理化建议应征得甲方同意。乙方确认曾宇清为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。第十一条?违约责任甲方违约责任⑴由于甲方原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。甲方任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。⑵由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由甲方承担。⑶甲方超过约定的支付时间不支付工程款或决算价余款的,乙方可向甲方发出要求付款通知,甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款,可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方同意后可延期支付。2乙方违约责任⑴因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,甲方可以终止合同,乙方应立即退出施工现场,但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内,与乙方就结算事宜达成书面协议。⑵因乙方责任造成质量事故和延误工期,?其工料损失概由乙方承担。第十二条?合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向甲方所在地人民法院起诉。第十三条?合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。本合同在完成承包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十四条本合同未尽事宜可经双方协商后另行签订补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。第十五条本合同正本一式四份,具有同等法律效力,甲方执二份,乙方执一份,备案留存一份。甲方(盖章)?乙方(盖章)法定代表人或委托代理人:?法定代表人或委托代理人:地址:?地址:电话:?电话:日期:?日期:3
全文预览
