民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。第二条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币元作为履约保证金交付给甲方, 第三条保证范围为乙方严格按照施工合同约定履行义务。乙方如有以下行为,甲方可按履约保证金总额的相应比例扣除履约保证金: 1、乙方违反合同约定进行转包或违法分包的,扣除比例为; 2、因乙方原因导致工程不能按约定竣工日期竣工,扣除比例为; 3、因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的,扣除比例为; 4、因乙方管理不善,不能达到安全文明施工要求,扣除比例为; 5、乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误的,扣除比例为; 6、因乙方原因,影响了甲方正常的工作秩序,造成甲方损失的扣除比例为; 7、乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的,扣除比例为; 8、乙方未能按照合同约定履行其他义务的,扣除比例为。第四条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期满后日内,甲乙双方应就履约保证金事项进行结算。第五条履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。第六条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。第七条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第八条其他本合同一式份,具有相同法律效力。甲方执份,乙方执份。甲方:乙方: 法定代表人或授权代理人:法定代表人或授权代理人:签订时间:签订时间:
全文预览
