城市及道路照明工程合同

Р 对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认后,工期相应顺延;Р 甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等,致使施工不能正常进行;Р 经甲方认可的设计变更和工程量增加;Р 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时;Р 因甲方原因造成乙方的人员窝工,乙方有权索赔窝工费,同时工期顺延。Р 9.不可抗力照明工程为冬季室外施工,由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工,工期相应顺延,乙方可索赔费用和工期。Р 非甲乙双方的原因,而是不可预料的外界因数影响造成的停工,工期相应顺延,乙方可索赔费用和工期。Р 篇三:道路照明建设工程施工合同书Р 道路照明工程施工合同书Р 发包方:市建设局(以下简称甲方) Р 承包方:有限公司(以下简称乙方)Р 为了明确甲.乙方双方在工程建设过程中的权利,义务和责任,维护双方的合法利益,达到保证期,保证工程质量,保证安全文明施工的目的,双方在遵守法律,行政法规,自愿、公平的基础上,结合本工程具体实际,经双方协商同意,签订本工程合同,以便共同遵守。Р 第一条工程概括Р 一﹑工程名称﹑地点和内容Р 1﹑街道路亮化照明工程Р 2﹑工程地点:Р 3﹑工程内容:基础浇筑﹑电器﹑灯杆﹑灯具制作﹑安装和调试.Р 二﹑开﹑竣工时间Р 1﹑开工日期:XX年7月20日Р 2﹑交工日期:XX年8月30日Р 三﹑质量等级:优良Р 四﹑合同条款Р 工程采用中标价款承包:施工承包合同总价款为人民币Р 五﹑工程承包范围及承包方式Р 1﹑承包范围:所有工程(灯具﹑灯杆﹑电器﹑控制箱等)的施工,安装和调试。Р 2﹑本工程价款为优良工程条款,当工程竣工验收达到优良标准时,在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。Р 3﹑甲、乙双方在履行合同是发生争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交有关部门协商,如仍未能达成一致时,可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。