准后实施。Р6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。Р7、承担施工现场的安全和保卫工作,严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任,消除隐患,杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担相应的赔偿责任。Р8、工程不得转包。非经发包人同意,承包人不得将所承包的工程的任何部分分包,一经发现,发包人有权单方面终止本合同,并要求承包人赔偿相应损失。Р9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。Р10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收,工程竣工验收合格后7日内,将竣工材料及结算材料报发包人审核。Р11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。Р十一、违约责任Р1、发包人违反本合同约定,赔偿其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。Р2、承包人违反本合同约定,延误工期的,工期每延误一天,发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其Р他违约的,承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。Р3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人,每延误一天,发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。Р十二、安全责任Р承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故,导致施工人员或第三者伤亡,由承包人承担全部责任,并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险,支付保险费用。Р十三、争议Р1、约定请建设行政主管部门调解。Р2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。Р十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本中的通用条款执行。Р十五、本合同双方签字盖章后生效,在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。Р十六、本合同一式陆分,发包人肆份,承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后,擅自涂改无效。
全文预览
