时向发包人提交工程结算通知书。发包人自接到承包人提交的结算通知书后7日复核完毕,到期未提出异议,视为同意承包人提交的结算书的工程价款,按此支付工程价款。工程款拨付至工程总价的%,余下的%作为质保金。质保期(质保期为年,从工程完工初步验收合格之日起计算)满后30个日历天退还承包人质保金。14.竣工退场14.1工程竣工后,承包人应对施工场地进行清理,直至发包人检验合格为止。清理费用由承包人承担。14.2承包人设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,按计划撤离施工场地。14.3承包人未按发包人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的费用从拟支付给承包人的款项中扣除。15.违约责任15.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,发包人应补偿承包人因停工、窝工等所造成的损失。每停工或窝工1天,发包人支付承包人元。15.2发包人不按合同约定拨付工程款,每拖延1天,按银行同期贷款利率向承包人支付应付工程款的利息。15.3由于承包人原因逾期竣工,每逾期1天,承包人应向发包人支付违约金元。15.4未经发包人、厂房业主同意,承包人擅自拆改原建筑结构或管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包人负责并承担。15.6合同一经签订,因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。16.争议本合同在履行过程中发生的争议,双方协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院提起诉讼。17.附则17.1本工程如有其它约定,发包人、承包人双方另行约定。17.2本合同一式肆份,双方各执贰份。17.3合同订立时间:年月日17.4合同订立地点:17.5本合同双方约定后生效。17.6本合同履行完后自动终止。17.7附件(1)施工图纸或作法说明(2)工程项目一览表(3)其它
全文预览
