约责任:1、由于乙方原因造成的工期延误,每超过合同工期一天,乙方应向甲方支付合同总价施工费的5‰作为违约金,该违约金可从合同总价款中扣除。2、因不可抗力或甲方原因而造成的工期延误,乙方应向甲方提出工期顺延的申请,经甲方书面同意后可顺延工期,乙方可不承担任何责任;3、由于乙方原因受到甲方、监理方或政府有关部门的停工、返工处罚,工期不予顺延。4、若施工质量不符合国家质量验收规范,施工单位应无条件返工至合格,并经甲方、监理方联合验收认可。若乙方返工时,延误合同工期,则按本合同“第十一条第一款”约定承担违约责任。十二、工程质量保修期、保修范围和内容:1、保修期:因该项目为小型整改维修项目,质保期为一个供暖季。2、保修范围:乙方施工的供热工程所有内容。3、属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到维修通知之日起24小时内派人维修,24小时内解决问题;4、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。十三、乙方联系方法1、乙方提供如下联系人和地址公司名称:河南瑞华建筑集团有限公司地址:郑州市电厂路大学科技园东区16号楼A座11层邮编:400003联系人:邢昭电话:15238097611传真:0371-655525032、甲方可通过书面形式将任何通知寄送上述地址,自寄出后第三日即视为必然已通知乙方,乙方对此认可同意;3、乙方若更换联系人和地址须于7日前通知甲方,并取得甲方认可,否则,甲方以本条款约定的联系人和地址向乙方送达文件时,视为乙方已收到。十四、争议解决:其它未尽事宜,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方同意选择工程所在地的人民法院管辖。十五、本合同一式六份,甲方四份,乙方二份,自甲乙双方签字盖章之日起开始生效。甲方(发包方)名称: 乙方(承包方)名称:(盖章) (盖章)委托代理人(签字): 委托代理人(签字):日期:日期:
全文预览
