退场的。应自甲方解除合同通知送达乙方工地代表第二日起,按合同总工程款百分之十按日向甲方支付违约金,至乙方实际退出施工现场止。MXe0c。5、乙方在施工中不得以甲方名义购买、租赁、佘欠任何工程所用的材料工具,机械设备等,否则由此发生的费用以及偿还责任由乙方承担。同时乙方同意向甲方赔偿合同总金额的百分之十,在本合同结算时,在本合同价款中扣除。WKVJb。6、乙方在施工过程中除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工。非上述原因连续停工五个工作日以上的。甲方有权解除合同。乙方向甲方支付合同总价款的百分之十作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的。乙方应予赔偿。NfS0W。7、乙方不按时进场开工,在甲方发出书面通知后的五日内仍不进场施工的。甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程合同总价款的10%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予补偿。msqZF。8、乙方进场后,未履行完合同中途退场或拒不履行合同约定的其他主要义务的,甲方有权单方面解除合同,乙方应向甲方支付合同总价款的百分之十作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予补偿。izdqV。9、乙方未经甲方同意单方面解除合同的,乙方应向甲方支付合同总价款的百分之十作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予补偿。Zt7C1。10、甲方未按约定付款,且经乙方书面要求后仍未在宽限期内付款的,按人民银行同期贷款利率赔偿乙方因此遭受的损失。pC0d8。十五、争议解决方式因本合同引起或与本合同有关的任何争议,双方均有权提请项目所在地人民法院裁决,对双方均有约束力。十六、合同生效与终止1、本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式三份,甲方贰份,乙方一份,均具有同等法律效力。2、本项目保修期满,甲方返还质保金后,本合同自行终止。甲方(签章):乙方(签章):签约代表:签约代表:xx:身份证:开户行:银行账号:签订日期:年月日
全文预览
