度款支付按照每层完工付款1、乙方每月25号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进度的70%的工程款。2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内,甲方向乙方支付工程款的97%。3、3%的维修质保金,满第一年的一个月内一次付清。在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金,对超出维修质保金范围金额,仍有乙方承担。八、双方职责甲方1提供工程施工图纸,设计更改文件及工程质量清单所有文件,2协调施工现场各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工,3,负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作4,组织工程竣工验收工作按时支付工程款项乙方1.做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况2.做好施工安全防护措施,确保施工安全3.做好材料,设备的采购和保管工作九、违约处罚1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失。2.甲方造成的工期延误,甲方应由此支付给乙方造成的窝工损失及其他增加费用,并相应顺延工期。?附则:(一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。(二)水电班组人员保险由乙方购买,乙方可购买其他险种进行补充,若发生意外事故,过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。(三)本协议一式叁份,甲方执贰份、乙方执壹份,双方所执协议具有同等法律效力。(四)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期完后自动失效。甲方负责人:(签字) 乙方负责人:(签字)签章:签订日期: 年月日
全文预览
