由甲方负全部责任并承担乙方因停工造成的所有损失,工期顺延。2、乙方按照甲方审核后的施工进度计划施工,保证重要节点工期如期完成。3、如工程出现质量问题,乙方无条件返修至工程合格,造成损失由乙方承担,如施工过程乙方出现重大质量、安全事故,乙方负全部责任。4、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:(1)甲方违反本合同第八条的约定,不按时向承包人支付工程款;(2)甲方不履行或不按约定履行合同义务,致使工地停工五天及五天以上,按所产生的费用计取。(3)甲方不履行或不按约定履行合同的其它义务,甲方应赔偿违约给乙方造成的机械材料租赁费、管理费、工人误工费、材料费等经济损失,顺延工作时间。5、乙方原因,造成工期每延误一天按合同总承包额的千分之一扣款;如质量问题返工所造成的一切损失,乙方承担。返工延误工期同样按本条约定执行。乙方原因造成停工连续三天或累计停工十天,乙方默认自动退出,所有工程投入为违约金。6、一方违约后,守约方要求违约方继续履行合同,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同;同时,守约方发现违约方具有恶意欺诈行为,可能造成严重损失,有权立即终止合同,一切损失由违约方承担。7、合同纠纷发生争议可协商解决,协商不成,由定州市人民法院诉讼解决。十五、其它约定:1、为了确保甲方项目建设按计划进度,甲乙双方按约定执行。约定内容及条款见补充协议附件。2、乙方在项目所在地银行设立项目专用账户,所有项目资金进入和使用以专用账户为本项目结算账户。3、消防、电梯等分包项目,分包方向乙方交纳分包价款的1%作为配合费。十六、未尽事宜本合同中未尽事宜,甲乙双方协商补充,双方签订后的补充条款,与本合同具有同等效力。本协议一式六份、甲乙双方各执三份,自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签字):代表人(签字):住所:住所:开户行:开户行:银行帐号:银行帐号:电话:电话:年月日年月日
全文预览
