将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者,由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后,再进行验收,直至达到符合标准和要求为止。四、工程竣工后,应绘制竣工图。工程变更不大的,由乙方在原施工图上加上注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由乙方另绘竣工图。第十五条违约责任一、甲方不按期拨付工程进度款,从超过五天次日起,按拖欠数额,按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时,乙方有权停止施工,直至结清之日,停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担,工期顺延。二、乙方逾期竣工,从逾期五天次日起,每逾期十天,按工程总造价的千分之一向甲方偿付违约金。三、工程竣工交付后,所欠或所退的工程款按决算清楚后十日内付清,如不付清,所欠或所退的工程款按银行贷款利息计算给乙方或甲方,直至付清为止。第十六条遇人力不可抗拒的灾害损失,按本条第二项处理:一、报上级有关部门裁定。二、工期顺延。第十七条其它事项及补充条款一、有关本工程的施工图纸与说明书和图表、资料,双方进行的有关会议记录,以及双方协商并经双方当事人签证的有关修改设计的变更和文件等,都是据以施工和交工验收的技术资料,也是本合同的组成部分。二、乙方应加强施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理,遵守和执行安全文明施工的规定。否则,导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。三、本合同发生争议,甲乙双方应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,甲乙双方均可向人民法院起诉。四、本合同自签订之日起生效,到工程保修期满后自然失效。本合同一式肆份,双方各执贰份。发包单位:(盖章)承包单位:(盖章)法定代表人: 法定代表人:单位地址: 单位地址:电话: 电话:开户银行: 开户银行:银行帐号: 银行帐号:5签订合同代表(签字): 签订合同代表(签字):日期:年月日日期:年月日
全文预览
