项;Р5、乙方进场后须听从甲方的合理安排,接受业主管理的监督,进场的各种手续需备齐。Р6、施工过程严格注意安全,如因乙方原因所发生安全事故由乙方自负。Р第七条由于以下原因造成工期延误,工期相应顺延:Р甲方不能按本合同条款的约定提供开工条件;Р工程量变化和设计变更;Р一周内,非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;Р工程款未按时支付Р不可抗力;Р其他非乙方原因的停工。Р第八条设计变更Р甲方变更设计,应在该项工程施工前三天通知乙方;Р对于乙方已经施工的工程,因甲方设计变更造成乙方材料、设备积压,甲方应全额承担乙方因设计变更造成的积压材料、设备款项。由于甲方设计变更造成乙方返工,工期相应顺延,因返工所需的材料、设备、人工费、运费等应全额追加为合同价款,因此给乙方造成的损失,由甲方承担。Р第九条违约责任Р甲方应按本合同约定的期限足额支付相应的工程款项,如逾期支付,每逾期一天按该期应付款项总额万分之五承担违约金。Р3、本合同约定的中央空调安装施工项目,未经乙方安装调试完毕并达到正常运行时,甲方或甲方工作人员提前使用或擅自动用设备,导致发生质量问题,甲方应对该损失承担全部责任。Р4、乙方如不能按本协议约定的期限内完工,应按剩余工程价款总额每天万分之五承担违约金。Р第十条因发生不可抗力因素导致工程无法按时完工,甲乙双方不承担违约责任,双方就后续事宜协商处理。Р第十一条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决,如协商不成,可提交乙方所在地人民法院管辖。Р第十二条、本合同未尽事宜,双方可通过签订补充协议的方式予以完善,补充协议与本合同具有同等法律效力。Р第十三条本合同自双方签字盖章之日起成立,自乙方收到甲方支付的首付款后具有法律效力。本合同一式贰份,甲乙双方执一份。Р甲方: 乙方: Р甲方代表: 乙方代表Р联系方式:?联系方式: Р签订日期: 年月日签订日期: 年月日
全文预览
