或终止本施工合同,由此造成的工期或经济损失由乙方承担。Р2、由于乙方原因,推迟进场施工的,造成的损失由乙方承担;由于甲方原因,未能为乙方提供合适的场地、用水用电的,工期顺延。Р3、甲方应按本合同约定支付工程款。未按本合同约定支付时,逾期30个工作日以内,甲方按银行同期货款利率向乙方支付违约金;如因甲方原因逾期30个工作日以上未支付时,甲方向乙方支付本合同总价款的1%作为违约金。Р4、乙方未按本合同约定工期完成工程施工,逾期竣工10天以内,每延期一天乙方向甲方支付违约金500元;逾期竣工10天以上,每延期一天乙方向甲方支付违约金1000元。Р5、乙方需严格按照合同要求材料施工,若未经甲方同意擅自更换材料,将处以合同总价款10%的违约金,并无条件更换为甲方指定材料。Р6、工程质量达不到要求的,乙方必须无条件返工、返修直至验收合格,并承担所有返工、返修费用以及由此造成甲方的一切损失。Р7、发生增加工程签证时,乙方必须及时如实、严谨报送,如出现有意重复报送签证,则乙方向甲方承担200-500元/次的违约金。Р8、若乙方无正当理由自行停工三天,甲方有权责令乙方在五天内无条件退场完毕,甲方重新发包工程,乙方已完工程量按70%及时确认工程结算款。Р9、保修期内发生质量问题,乙方应在接到甲方电话72小时内到现场无偿返修完毕;因甲方原因造成的,由乙方返修,甲方支付相应的费用。Р10、因乙方工程质量原因或因维修不及时导致业主索赔,由乙方负责与业主协同解决,发生索赔的费用不得从质保金中提取。Р九、其他Р1、本合同未尽事宜,双方协商解决。在履行过程中发生争议时,由双方协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院诉讼解决。Р2、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。双方签字盖章后生效,工程质保期满、结清所有款项后自行解除。Р盖章: 盖章:Р甲方代表: 乙方代表:Р联系电话: 联系电话:Р日期: 日期:
全文预览
