产管理目标:无重大伤亡事故,无重大设备事故。Р本工程在施工中如发生工伤事故,甲方协助应急处理,但费用均由乙方承担。Р违约责任Р甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部Р经济损失。工程如有变更甲方未能提前通知乙方,所造成的经济损失由甲方承担;甲方原因造成乙方窝工,其经济损失由甲方承担;乙方原因延误工期所造成的经济损失由乙方承担;乙方未经甲方同意中途退场或因工程进度、工程质量等问题被甲方辞退出场,甲方有权拒付应付而未付的工程款,终止合同并有权索赔;由于乙方施工的质量达不到设计和规范的要求应重新修复或拆除,由此造成的经济损失由乙方负责,工期不顺延。乙方必须满足甲方根据业主要求制订的进度计划,如不能满足,甲方有权单方解除本合同,由此造成的经济损失由乙方负责。Р除非双方协议将合同终止,或本合同规定的解除合同的情形外,违约方承担责任后仍应继续履行合同。Р争议Р在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向工程所在地所属人民法院起诉。Р其它约定Р乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。不管本合同有其它任何约定,乙方应充分认识本工程的施工特点,保证本工程的施工始终严格按照不低于地方政府建设委员会有关安全文明施工的各项标准和规定。Р合同有效期及份数Р本合同双方约定:双方签字(盖章)后生效,至全部工程竣工验收,工程款结清后自动终止。Р本合同一式贰份,双方各执壹份。Р发包人(签字盖章): 承包人(签字盖章):Р合同订立时间: 年月日
全文预览
