整齐,道路畅通。给现场施工人员购买相应保险。凡施工期间发生的施工质量、安全事故、以及所造成的后果与责任均由乙方负责,与甲方无关,乙方应及时报告甲方有关部门。Р2.3委派专人为现场管理代表,负责施工期间的施工质量、安全问题。Р2.4做好施工原始记录,及时向甲方报送施工计划和完工报表。Р2.5施工中因乙方责任造成的停工、返工,材料,器材等损失均由乙方承担。Р2.6对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费保修,并且48小时内到场。Р2.7工程竣工后的场地清理(清理项目施工的残余垃圾及生产和生活的临时设施)Р2.8施工人员必须遵守甲方和厂方提出的规章制度,由此造成的损失或罚款,由乙方负责。Р第五条、工程质量验收和保修期Р工程质量标准按国家现行施工验收规范及甲方提供的施工工艺及图纸说明进行验收,保证优良等级。Р工程保修按建设部有关规定执行。Р第六条、违约责任Р甲方未能按合同规定履行,出现以下情形的,其损失由甲方承担,工期顺延;Р1.1不按期交出施工场地、接通水、电源;Р1.2未按计划提供材料、设备基础或向乙方交接时发现质量问题需要更换而影响施工进度。人员停工待料超过3天的损失由甲方负责;Р1.3因工程设计变更,使已完成的工程拆改;Р1.4逾期组织验收;Р1.5其它甲方原因Р乙方责任Р2.1乙方必须按工期完成,延期竣工的由甲方酌情处理。Р2.2工程质量达不到合同要求,甲方提出改善通知,乙方无条件整改及返工。若乙方仍不整改,甲方扣罚乙方工程款或拒付进度款。Р2.3违反安全规定按《工地安全卫生管理规定》内容承担相应罚款。Р遇不可抗力的损失,由双方协商解决,协商不成,报有关部门裁定。Р第七条、争议解决方式Р发生争议应协商或调解,协商或调解不成时,由甲方所在地法院裁定。Р第八条、本合同一式两份,经双方签字盖章生效,至工程竣工验收,清款项后失效。Р甲方: 承包方(乙方): Р代表: 代表:
全文预览
