如因违反上述规定而发生伤亡事故其损失由乙方负责。第十条违约责任与仲裁10.1甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工,甲方承担责任,支付乙方因此增加的费用支出。10.2乙方不能按合同工期竣工,每逾期一天(包工包料工程)偿付甲方按分包工程造价的逾期违约金;属于包工不包料的工程,每逾期一天,偿付甲方按分包工程人工费的逾期违约金。10.3乙方施工质量达不到设计和规范的要求,乙方负责无偿进行返工修理,承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。双方对质量评定意见不一致时,按本条第6款执行。10.4甲方如未按合同规定拨付应付款项,从拖欠之日起,按偿付乙方违约金。10.5合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更、解除合同。如出现单方变更解除合同,因此给对方造成经济损失的,由责任方承担责任。10.6本合同发生纠纷,甲乙双方当事人应及时协商,协商不成时,可向建设施工合同管理部门申请调解。调解不成时,双方按以下第项方式解决:①向有管辖权的经济合同仲裁委员会申请仲裁。②向有管辖权的人民法院起诉。第十一条附则11.1本合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方各执一份。副本份。11.2双方商定的其它条款:11.3本合同自双方盖章之日起生效,至全部分包工程竣工并结算完毕后失效。合同有关保修条款,至保修期满后失效。11.4合同附件(1)分包工程预算书(2)分包工程项目一览表附表一(3)分包工程人工单价表附表二(4)总包方供应材料表附表三(5)分包方租赁施工机具一览表附表四(6)临时设施使用一览表附表五(7)有关协议合同订立时间一九年月日合同签订地点总包方:(章)分包方:(章)地址:地址:法定代表人:(章)法定代表人:(章)委托代理人:(章)委托代理人:(章)电话:电话:电挂:电挂:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:合同管理办公室意见(章)年月日有关部门意见(章)年月日
全文预览
