双方协商处理。2、?如回拖不到位或管线变形、因焊口断裂造成的问题由乙方负责承担损失。3、?如遇不可抗力因素(如下雨、地震等)属双方风险,工期顺延。发生的费用双方协商解决。4、?乙方施工过程中不得损坏甲方厂区内设施,施工需要损毁的,上报甲方或业主,处理结果通知乙方,否则,自行承担赔偿;不得堵塞和污染厂区内马路、排水沟等,违反本款,甲方有权对乙方处以500元/次的罚金,从乙方工程款中扣除,并勒令乙方恢复原样。5、?根据甲方要求,乙方及时安排机械和人员进场,并对进场的机械进行检查和保养,同事对进场施工人员进行安全技术交底,在施工期间,发生的安全事故,由乙方承担责任,与甲方无关。6、?在施工期间,遇地下不明情况,及时通知甲方和甲方代表查勘,待查明情况解决后,方可继续施工。若地下不明情况未及时通知甲方,擅自施工导致造成质量和安全事故的,损失均由乙方自行承担。7、严格按照施工图纸和施工规范施工,不得随意变更路线;未经甲方和业主同意擅自变更路线的造成损失及无法验收通过的,一切损失由乙方承担。八、工程款(进度款)的支付和结算1、工程施工完成50%时,付给乙方完成工程量的70%,全部完工时付至合同价款的60%,余款至验收合格后结清。2、工程结算审定值=承包单价X总施工米数。九、违约责任1、?因甲方或业主原因造成的停工,工期相应顺延。2、?因乙方原因造成的停工或存在工程质量问题造成的整改、返修,乙方负责赔偿甲方损失。3、?乙方不得随意拖延工期,无故每拖延一天罚款1000元。十、争议的解决方式:因履行合同发横争议时,双方应协商解决,协商不成将向施工工程所在地的人民法院起诉。十一、其他约定:1、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。2、本合同未尽事宜,双方另行协商。发包人:(公章)?承包人:(公章)法定代表人(签字):?法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):
全文预览
