工作日内完成验收,?如因甲方耽误Р隐蔽工程验收,工期顺延) ,否则甲方有权要求乙方返工或采取必要手段检测,Р不论检测复查的结果是否符合设计要求,?复查费用均由乙方承担, 因此而造成工Р程工期延误和造价损失, 由乙方自行负责, 且甲方有权要求乙方就此类违规操作Р承担并支付违约金 50000 元。Р八、违约责任Р1、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或向甲方提交?自来水公司的工Р程验收合格证,每逾期一日,按合同总价款的?3 ‰向甲方支付违约金。逾期超Р过 10 日,甲方有权解除合同,乙方除应支付上述违约金外,还应按合同总价款Р的 30%向甲方支付违约金。Р2、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工(如Р因甲方原因造成停工,由现场代表签字认可后工期顺延)?,非上述原因连续停工Р3 个工作日以上的,甲方有权解除合同,且乙方应向甲方支付合同总价款的?30%Р作为违约金。Р3、乙方中途擅自更换工程主要负责人,或乙方现场代表不配合甲方工作或Р不能胜任工作的, 甲方有权要求乙方更换相应人员, 乙方应在甲方要求更换之日Р起 5 日内更换。 否则, 甲方有权要求停工或解除合同, 由此造成的工期延误的违Р4Р约责任及甲方的损失由乙方承担。Р4、本工程不允许存在任何形式的转包或分包,乙方擅自把工程分包或转包Р给其它任何单位,甲方有权解除合同,乙方应按合同总价款的?30%向甲方支付违Р约金,并赔偿甲方因此造成的一切损失。Р九、其它约定Р1、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执二份。Р2、本合同自双方签字盖章生效,至结清全部工程款后终止。Р3、若发生合同争议,双方应协商解决,协商不成可向合同签订地人民法院Р提起诉讼。Р4、本合同经双方协商一致后,可签订补充协议作为本合同的补充。Р甲?方:?乙?方:Р签约代表:?签约代表:Р签约地点:Р签约时间: 2014 年 6 月?日Р5
全文预览
