收,并办理验收和移交手续。Р 第八条;工程变更Р 1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。Р 2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。Р 第九条;工程保修Р 1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。Р 第十条;违约责任Р 1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。Р 2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。Р 3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。Р 4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负Р 5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。Р 6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。Р 7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。Р 第十一条;争议解决Р 1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。Р 2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。Р 发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________Р 发包方电话承包方电话Р _________年____月____日_________年____月____日
全文预览
