1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方五百元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的5‰支付违约金。Р 2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的5‰向甲方支付违约金。Р 七、纠纷处理方式:Р 1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本,可向所在区建设行政主管部门或消费者协会投拆。Р 2、双方不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市人民法院提起诉讼。Р 八、本合同壹式贰份,甲方壹份,乙方壹份,具有同等法律效力。Р 甲方(签章): Р 委托代理人:Р 法定代表人:Р 签订日期: 年月日Р 乙方(签章): Р 委托代理人:Р 法定代表人:Р 开户行:Р 账号:Р 签订日期:年月日Р 篇四:合同木饰面Р 产品供货安装合同Р 甲方:Р 乙方:Р 签订时间:XX年月日签定Р 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律之规定,本着平等互Р 利的原则,甲乙双方就木制品所供货安装事宜,经友好Р 协商,订立如下合同条款,共同遵照执行:Р 一、产品明细清单(以实际测量结果为准):Р 二、本合同暂估总价款、支付方式和甲乙双方的工作内容Р 本合同暂估总价款为人民币: 元整(含运输与含安装、Р 不含税金);Р 支付方式和甲乙双方的工作如下:Р (一)本合同签订之日起3日内,甲方应向乙方支付本合同总价Р 款30%的预付款,即人民币元。Р (二)乙方应在收到甲方预付款之日起3日内完成现场测量。甲Р 方应配合乙方现场测量工作,因现场基层不能满足测量要求或甲方现Р 场人员不配合等原因导致测量期间延误由甲方负责。Р (三)测量工作完成后,甲乙双方应共同确认测量结果。乙方应Р 在甲乙双方共同确认之日起内加工完成,甲方通知乙方送货,Р 甲方应向乙方再支付本合同总价40%的款项,即人民币元。
全文预览
