包人连续停工超过63天的,经甲方同意,承包人可选择退场(接发包人通知后承包人必须进场施工),但发包人不赔偿任何经济损失,只顺延延误的工期。通用条款30.2款所指发包人不按时支付工程预付款发包人违约责任约定:/通用条款30.7款所指发包人不按时支付工程进度款发包人违约责任约定:/通用条款34.9款所指发包人不按时支付工程竣工结算款发包人违约责任约定:/发包人违约的其他约定:/35.2通用条款20.4款所指承包人未按时竣工承包人违约责任约定:发包人将按本专用条款第20.5条的规定对承包人进行违约处罚。通用条款24.1款所指工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定:由承包人自费对工程质量缺陷或不合格之处进行修复,直至合格。由此对发包人造成损失的,承包人还必须赔偿发包人的全部损失;若单项工程质量未达到合同约定的质量标准超过三次的,承包人除应限时返工直至合格外,发包人还有权对承包人处罚违约金为合同价的3%。返工致工期延误的,则适用本专用条款20.5条。承包人违约的其他约定:承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务时,发包人可没收履约担保金以赔偿由承包人违约应承担的违约责任。37争议37.1一方当事人不愿调解或调解不成的,应采用下列方式之一解决争议(注:只能选择一种方式,在选定的方式前的“□”内打“涂黑”表示)□提交深圳仲裁委员会仲裁;□提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁;■向有管辖权的人民法院提起诉讼。十五、不可抗力39不可抗力39.1发包人承包人约定的其他不可抗力:⑴平均风力10级以上的大风(一般为8级);⑵3个小时内降雨量为100㎜以上的暴雨(一般为50㎜);⑶40摄氏度以上的高温天气(一般为37摄氏度);⑷.其它:战乱、动乱、空中飞行物体坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾、地震等。十六、保险和担保40工程保险40.3发包人承包人约定工程保险事项:
全文预览
