工机械设备办理保险,支付保险费用。Р第十六条争议Р1. 甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在甲方所在地人民法院诉讼解决。Р2. 发生争议后,除非双方合同解除,双方都应继续履行合同,保持工作连续性,保护好已完成工作成果;Р第十七条不可抗力Р1. 不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。Р2. 因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完成工作的报酬。Р第十八条合同终止Р双方履行合同全部义务;承包费用支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。Р第十九条甲、乙双方委派的工程负责人和权限。Р1.甲方委派作为甲方的全权代表,履行本合同第七条规定的内容,但支付费用须经甲方法定代表人批准后实施。Р2.乙方委派顾书敏作为乙方的全权代表,履行本合同第八条规定的内容。Р第二十条违约责任Р甲方违约责任Р1.由于甲方因材料供应不及时等原因造成乙方停工的,乙方工期顺延;Р2.甲方不按合同约定支付费,每逾期一天甲方则按应付金额的万分之二支付违约金并顺延工期。Р乙方违约责任Р1.乙方不能按照合同约定的日期竣工验收合格,每逾期一天,乙方应按合同金额的0.5% 承担违约金,如业主对甲方索赔金额大于乙方承担的违约金,乙方则应承担全部的索赔款。Р2.乙方施工工程质量达不到合同约定的质量标准,乙方应及时无偿重做或修复,直至达到质量标准为止,造成工期延误的按照上述1.条款承担违约金或赔偿金。Р第二十一条合同份数Р本合同一式份,甲方份,乙方份。Р第二十二条补充条款Р第二十三条合同生效Р本合同双方约定后生效。Р合同签订时间: Р合同签订地点: Р Р甲方(盖章): 乙方(盖章):
全文预览
