未按规定的时间和要求提供材料、场地、技术资料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、窝工的,除工期顺延外,每停工或窝工一天,由甲方向乙方支付工程造价‰的违约金。Р2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项,每逾期一天,由甲方向乙方支付迟延部分工程款‰的违约金。Р3、工程未经验收,甲方提前使用,由此造成无法验收和损失的,由甲方自行承担。Р乙方责任Р1、应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其它物品,如有损坏,应照价赔偿。Р2、经专业部门检测,室内空气质量不达标且属于乙方责任的,乙方应进行综合治理。因治理造成工程延期交付的视同工期延误。若乙方不予治理或未在约定期限内治理,甲方有权另请他人治理,与治理有关的一切费用由乙方承担,若治理后仍不达标的,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。若甲方对不达标也负有责任的,双方应根据责任大小合理分担有关费用和损失。Р3、由于乙方原因,工程质量达不到约定的质量标准,乙方负责返工,工期不得顺延。Р4、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天,由乙方向甲方支付工程造价‰的违约金。Р争议解决方式Р本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解。不愿协商、调解或者协商、调解不成的,当事人也可按下列第种方式解决:Р1、提交重庆仲裁委员会仲裁;Р2、依法向人民法院起诉。Р附则Р1、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。Р2、合同签订后工程不得转包,否则甲方有权拒付工程款。Р3、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。Р4、合同附表为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。Р其它约定条款(共条)Р Р Р Р Р Р Р合同附件一:工程报价Р合同附件二:工程设计图纸Р合同附件三:附表一:工程结算单附表二:工程保修单Р甲方(签章): 乙方(签章): Р Р委托代理人: 法定代表人: Р委托代理人: Р 年月日年月日Р附表一Р工程结算单
全文预览
