的计量和计价,不允许在变更的计量和计价时将各个变更同一子目和同一变更指示中不同变更项目的同一子目进行累加。乙方应将经甲方和监理工程师确认的所有依照合同为乙方应得的变更的金额纳入乙方准备的竣工结算报表中,由甲方在竣工结算时一次性支付给乙方。Р 4、洽商变更调整为变更工程量乘以相应的报价,无报价单位时执行监理工程师和甲方共同认定合理单价。Р 5、结算:Р (1)工程竣工验收合格后分包方应及时将竣工资料及结算报告上报到总包单位审核;Р (2)总包单位应及时出具中标单位完成情况报告及结算意见,一并上报监理公司审核;Р (3)监理公司审核后,出具审核意见并上报建设单位;Р (4)建设单位审核相关资料,并进行项目结算,结算完成后,办理拨款手续,拨付相应工程尾款。Р 第十七条、其他Р1、分包提出的工程变更要求,必须在监理公司及总包同意后方可实施。Р2、对于政府有关部门发送总包的所有关于工程施工现场的任何针对分包工程的意见及通知,分包应负责解决,并承担相关责任及费用。Р3、分包未履上述各项义务,造成质量事故、工期延误、人员生命财产和经济损失,须承担全部责任,并赔偿总包因此受到的经济损失。Р 第十八条、竣工整改及养护期Р 分包工程养护期质量标准按分包承诺书。养护期内的质量缺陷,分包必须在24小时无偿为业主进行整改直至达合同要求的等级。如分包不及时整改,总包可委托第三方完成(此等安排不免除分包按合同履约的责任),费用在养护款中扣除。若养护款不足以支付上述费用时,分包需补足已发生费用与养护款的差额部分。Р 第十九条、保险Р 按招标文件的约定执行。Р 第二十条、争议Р 双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或者调解不成,可以采取下列一种方式解决:Р 1、第一种争议解决方式:向当地仲裁委员会申请仲裁。Р 2、第二种争议解决方式:向本工程所在地人民法院起诉。
全文预览
