财产损失,其责任、安全指标和一切费用均由乙方承担,甲方不承担任何责任,且给甲方造成的工期延误和经济损失由乙方全部承担责任。Р十一. 违约责任Р1.如乙方未按合同约定日期竣工,由乙方按合同价款0.5%(每日)支付违约金;逾期超过10日仍未竣工的,甲方有权解除合同,乙方承担由于工程逾期给甲方带来的一切损失。Р2.工程竣工后,经竣工验收未达到合同约定质量标准或未能通过的,乙方应继续改进直至验收合格,同时乙方应承担违约责任,并承担由此引发的一切损失。Р3.乙方在施工中不得以甲方名义购买、租赁、赊欠、任何工程用材料、工具、机械、设备等,否则由此发生的费用偿还责任由乙方负担。Р4.乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外,不得以任何理由停工,非上述原因连续停工5个工作日以上的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程合同总价款的10%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。Р5.乙方不按时进场开工,在甲方发出书面通知后的5日内仍不进场施工的,甲方有权解除合同,乙方所付施工保证金不予退还,造成甲方工期延误或其它损失的,乙方应予赔偿。Р6.因乙方已完成工程的质量达不到合同约定标准,安全及文明施工不符合合同要求,未能按合同约定完成全部工作内容,造成甲方不能及时拨付工程款,乙方及工人以此为理由聚众闹事、围攻甲方现场管理人员,联合人员向上级有关单位闹事者,承包人承担罚金10万元,给甲方造成损失的从工程款中扣除,情节严重的甲方有权单方终止合同并追究其法律责任。Р十二、其它约定Р1.甲乙双方发生争议时,可通过协商或申请甲乙双方上级有关部门调解;调解无效向合同签定所在地人民法院提起诉讼。Р2.本合同自双方盖章签字之日起生效。Р3.本合同自双方全部完成合同约定的内容后即终止。Р4.本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。Р Р 甲方: 乙方:Р 甲方代表: 乙方代表:Р 签定日期: 签定日期:
全文预览
