发出变更通知,乙方接到通知后进行变更,并取得相应的图纸和说明,变更部分经甲方现场签证,如增加或减少变更工程量在原设计施工图的5%内,甲方不予调整,变更超出5%以上的甲方给予签证调整人工费,乙方不得以任何理由推诿或不施工。Р8、如甲方工程款暂不到位,乙方不得以任何理由向甲方催要工程款,Р并不能围堵甲方及业主大门,不得越级上访,违背任何一条,乙方应承担全部责任。Р9、如因甲方原因造成停建、缓建,在乙方报停工报告后的 30 天内甲方付清乙方所完工程量的工程款。Р10、如因乙方自身原因造成工程停工、缓建(如资金、乙方所采购或租赁的材料、设备、人员等不到位), 30 天内甲方按乙方所完工程量的80%结算给乙方,乙方无条件退场,否则,造成的一切损失由乙方负责。Р11、乙方保证在甲方按照本合同第4条和第6条款执行的情况下,民工不发生工资纠纷,如发生民工工资纠纷,由乙方承担一切法律责任及经济责任,并处罚金 5万元。Р12、乙方施工完,首先自检合格报甲方,经甲方检查后,报五大责任主体验收,验收合格后,乙方即便办结算清单。Р第四条工期要求Р1、承包工期:从年月日至年月Р 日完成承包范围内的全部施工任务,总工期 570 (日历)天。开竣工时间即开工前另行填写。Р2、乙方必须对合同签订的控制工期的总进度计划进行分解,分解为月、周进度计划,并报甲方审批备案。乙方进度必须按甲方进度计划按期或提前完成,如未能按期完成月进度计划的相应工程量,每延误一天罚款1000元,并在每次拨款时直接扣除,若在下月将上月延误的工期赶上,返还上个月的工期罚款,以此类推。Р3、甲方每月对乙方施工进度考核一次,由于乙方原因连续两次达不到工期要求或工期在双方认定的总工程进度表上,延误30天以上,甲方有权解除合同,乙方无条件退场,并同意先退场后结算,按乙方已完成工程量折算60%进行结算,并且自愿放弃向当地人民法院和仲裁机构主张权利
全文预览
