损失承担连带责任。Р 14.2 承包人违约责任Р 14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。Р 14.2.2 承包人未安排发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。Р 14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工、料损失一概由承包人承担。Р第十五条合同争议的解决Р在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):Р( )1.向仲裁委员会申请仲裁。Р ( )2.向人民法院起诉。Р第十六条合同的生效与终止Р 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。Р 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。Р第十七条Р 本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。Р第十八条Р 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。Р在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。Р Р发包方代表(签字盖章)___________________Р合同签订日期:________年_______月______日Р 承包方代表(签字盖章)___________________Р 合同签订日期:________年_______月______日Р合同签约地点:_____省____市
全文预览
