负责人全面负责安装施工现场的工作;2、由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责,3、乙方协助甲方完成排风(烟)系统调试及竣工验收合格;4、乙方中途无故终止工程,应向甲方偿付合同款的50%的违约金。二、甲方责任:1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作;2、开工前_3_天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水电;3、开工前_3天,甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金;5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的5‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回相关材料设备,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方相关的法律责任。5、甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。6、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:(1)工程量变化或设计变更;(2)不可抗力;(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;(4)现场某段施工条件不具备或其他工种阻碍;(4)甲方同意工期顺延的其他情况。第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。第七条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第八条本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。第九条由乙方提交的报价清单作为本合同附件。第十条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。第十一条本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。(甲方):(乙方):地址:地址:邮编:邮编:代表人:代表人:电话:电话:传真:传真:日期:年月日日期:年月日
全文预览
