createdwithSpire.PDFfor.NET.\r甲方承担相应责任及发生的费用。\r第十三条违约责任\r1、如甲方未按期拨付工程进度款超过3日的,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延。\r2、乙方未按期竣工,每逾期一日,乙方须按每日合同暂定总价款的2%0向甲\r方支付违约金;如累计逾期竣工超过15天的,甲方有权解除本合同,乙方应赔偿甲方的全部\r损失。\r3、工程竣工后,经验收质量不合格的,乙方须无条件进行整改,直至验收合格,且工\r期不顺延;因整改导致工期延误的,乙方应按本条第二项逾期竣工的违约金标准向甲方支付\r违约金;经一次整改后,质量仍不合格的,甲方有权不予支付剩余工程款并有权解除合同,\r乙方应赔偿甲方包括逾期交房违约金在内的全部损失。\r4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场材料、陈设和工程成品,如造成损失,应照\r价赔偿。\r5、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故\r(包括罚款),由乙方负责并承担。\r第十四条争议解决方式\r1、本合同在履行过程中如发生争议,双方首先应协商解决;协商不成的,双方均可向\r淮北人民法院起诉。\r2、对于不存在争议的部分,甲、乙双方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、\r裁定生效前乙方不得停工,且不得以此为由拖延工期。\r第十五条合同生效及终止\r本合同自双方法定代表人或委托代表人签字并盖章之日起生效,所涉工程竣工验收完毕\r且质量保修期满无任何质量问题时,本合同自行终止。\r第十六条合同份数本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份。甲方(公章):乙方\r(公章):____________\r法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):___________________\r________年___月___日________________________年____月____日
全文预览
