方式:包工包料(大包)。\r四、工程内容:点式玻璃雨搭。\r五、工程用料:\r1、框架:用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防\r锈处理,然后进行氟碳烤漆。\r2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。\r3、玻璃:88钢化夹胶玻璃,用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。\r六、承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),\r拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结\r算。\r七、工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。\r八、付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后付\r工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付37%,留3%\r的质量保证金。(无质量问题按国家规定________年内返还保质金)。\r第2页,共3页\r本文格式为word版——可做参考可编辑\r九、违约责任:\r1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造\r成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失\r由乙方承担,工期不予顺延。\r2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应\r当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支\r付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产\r生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。\r十、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至____市人民法院。\r十\r一、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。甲\r方(公章):_________\r乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________\r法定代表人(签字):_________________年____月____日\r________年____月____日\r第3页,共3页
全文预览
