园林绿化工程施工合同范本

责任32、1属于保修范围内容的项目?,承包人应当在接到保修通知之日起?7日内派人保修。32、2发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后?,应在24小时内到达事故现场抢修。园林绿化工程施工合同范本32、3绿化种植工程在保修期内应达到一级养护标准。32、4保修期内发现苗木等植物材料死亡?,应在种植季节按原设计品种、规格更换。第33条?保修费用33、1?保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。33、2?双方约定的养护期间水、电费用的承担?:由承包人承担。第34条?其她双方约定的其她保修事项?:?/十二、违约与争议第35条?违约责任35、1?任何一方违反本合同的约定?,均应承担由此给对方造成的损失。35、2?因承包人原因延期竣工的?,应交付的违约金额与计算方法?:?逾期一天按合同价的?5‰交付违约金?,但不超过合同总价的?3%。35、3?因承包人原因致使工程达不到质量要求的?,应承担的违约责任?:?成活率、保存率每降低?1%,扣除合同价款的?1%。35、4?发包人不按时支付工程款的违约责任?:逾期一天按合同价的?5‰交付违约金,但不超过合同总价的?3%。35、5?其她:?/第36条?争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决?,协商不成的,按下列第?(2)?种方式解决?:(?只能选择一种?)(1)?依法向?人民法院起诉?;提交**市仲裁委员会仲裁。十三、其她第37条工程分包37、1分包单位与分包工程内容:/37、2分包工程价款及结算方法:/第38条?不可抗力38、1双方关于不可抗力范围的约定?:?经主流媒体发布且经国家机关权威机构认定为“重大或严重的风、雨、雪、洪、震等自然灾害”。38、2因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担?:工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡与财产损失以及运至施工场地用于施工的材料与待安装的设备的损害,由发包人承担;