不锈钢楼梯合同甲方(建设单位):乙方(施工单位):依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:—、工程概况:1、工程内容:不锈钢楼梯扶手;©63厚0.7、©38厚0.5、©32厚0.4、©22厚0.35,不锈钢护栏:©51厚0.55、©38厚0.5,©32厚0.45,©22厚0.35,材质采用202。2、?工程承包方式:?,材料选用:?;3、工程造价:不锈钢扶手105元/米,不锈钢护栏82元/米,施工面积约?,约合人民币?万元(以实际竣工验收数量为准);4、付款方式:合同签订生效后,甲方付%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到?%后,拨付安装工程总价款的?%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。二、?合同工期:从拨款之日起至?年?月?日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。三、?甲方责任:1、?如期办理拨款结算;2、?指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、?乙方责任:1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;2、?工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;3、?指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作,参加工程验收;五、?质量与验收:施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。六、?在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,依法向当地法院起诉。七、?合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。甲方(单位盖章):乙方(单位盖章):甲方代表签字:乙方代表签字:
全文预览
