的日期竣工，每逾期一天，应偿付给甲方1000 元的逾期违约金。РР2、由于甲方责任导致工期延误的，甲方应补偿乙方因此增加的合理费用。Р3、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。 Р4、因乙方施工过程中的过错给甲方造成的损失，由乙方负责全额赔偿。Р5、任何一方无正当理由拒绝履行本合同的，应向另一方承担 / 的违约金。Р6、其他本合同未尽责任，按国家有关法律法规执行。 Р六、解决合同纠纷的方式 ：Р1、工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；协商或调解不成的，可选择下述第 2 项处理：Р ( 1 ）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁；Р ( 2 ）直接向人民法院起诉。Р七、双方协商的其它条款：Р1、乙方必须按照规定办理施工手续，加强施工人员的安全教育和管理，遵守施工现场的管理规定，服从甲方的安全管理。Р2、乙方应文明、安全施工，及时清理施工场地。 Р3、施工期间的安全责任： 本项目安全施工由承包人负责，承包人在施工期间发生人身伤亡等大小安全事故，因承包人原因造成的一切责任和经济损失均由承包人自行承担。РР八、合同生效Р1、本合同一式四份，甲乙双方各执正本贰份。Р2、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。РР发包方 承 揽 方Р单位名称（章） 单位名称（章）Р单位地址 单位地址Р法定代表人 法定代表人Р日期： 日期
全文预览
