不含未按约定付款)导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元,工期顺延;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的 %支付违约金,工期顺延。3.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金。4.甲方未办理任何手续,要求乙方改变房屋结构和使用性质,乙方不得施工;若甲方坚持,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责承担。5.未经甲方同意,乙方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责承担。九、工程保修1.凡包工包料的“双包”工程,从竣工验收合格之日计算,保修期为二年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。2.由于乙方原因造成质量问题,乙方无条件地进行维修。包清工的工程仅对所承包工程项目的施工质量实行保修。3.由于甲方使用不当造成损坏或不能正常使用,不属保修范围。4.凡由甲方自行采购并自己安排施工、安装的分项工程(如木地板、复合地板铺设、卫生洁具、浴霸等商品安装)其质量保修归甲方负责。5.保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。十、纠纷处理住宅室内装饰装修工程发生纠纷的,由双方协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的,当事人可按下列第 种方式处理:1.提交杭州仲裁委员会仲裁;2.依法向人民法院起诉;十一、其它约定事项十二、本合同一式 份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方: 乙方:姓名(签名): 单位名称(盖章):法定代表人:地址: 委托代理人:邮编: 邮编:电话: 电话:工商营业执照号码:建筑装饰装修工程资质证书号码:
全文预览
