三、工期延误和提前第9条由于以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方确认,工期相应顺延。9.1不可抗力及自然灾因素,如雨、雪等天气,地震、洪水等天灾。9.2甲方未能按约定日期支付工程相应款项,使施工不能正常进行。9.3非乙方原因;停水,停电等原因造成停工。9.4其他可调整工期的因素:视具体情况双方协商。四、施工安全第10条在工程施工过程中,一切安全问题由乙方负责。五、违约与争议第11条违约责任11.1除国家法律,法规政策明确规定或其它不可抗因素外,任何一方违约造成的损失,由违约方承担赔偿责任。11.2甲方因自己原因延付工程款时,每逾期一天,按应付工程造价0.3‰计算滞纳金。11.3甲方未按约定的时间和要求提供场地、方案回复、支付工程款的,乙方可以要求顺延工期。同时引起的停工待料、延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。11.4乙方未按合同约定时间完工,每逾期一天,按工程造价的0.3‰赔付甲方。第12条争议解决方式若甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解不成的,双方自愿约定只能在甲方上级单位注册地法院提起诉讼。六、其他第13条本协议书经双方法定代表人或合法的授权委托人签订并加盖公章后生效,工程竣工决算完毕并经行政主管部门审计通过后失效。非法定代表人或非合法的授权委托人签订的合同及补充协议,即便加盖了公章均为无效合同。采用委托签订的合同,需法定代表人以书面形式向合同主体对方当面委托,并出具经公证的授权委托书。第14条协议未尽事宜,甲乙双方可以洽商,签订补充协议。补充协议具有同等法律效应。第15条本协议一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,经双方签字盖章后生效。甲方:(公章)甲方代表:乙方:(公章)乙方代表:开户银行:账号:签订合同日期:2016年月日签订合同地点:钟山区独山村至双洞村交通连接线环形公路项目经理部七、乙方代表身份证复印件
全文预览
