得浪费材料,否则由此造成的费用由施工队承担。3、按工程工期进度及甲方要求组织施工人员按时进场,备齐全部施工工具、安全用具(安全带、安全帽)等。第三条:施工期限一、本工程自年月到年月日,共计天。二、如遇下列情况,经甲方现场代表签字后,工期相应顺延:1、公司负责供应的材料,未经保证施工需要或因交验时发现缺陷而影响了工程进度,工期可以相应顺延,阶段性停工待料两天内不计误工。2、因雨、雪天天气或停水、停电(每次不超过四小时工期不顺延),工期可以相应顺延。第四条:工程质量一、施工队必须服从甲方现场管理人员的现场质量管理。必须配合甲方现场管理人员的检验与验收。二、因乙方原因出现的工程质量事故,由乙方负全责。三、本工程质量经甲方现场管理人员检验并验收达到国家有关规范的规定要求。四、质量要求:合格工程第五条:工程款的支付完成每一层付该层工程款的80%,工程结束后付到工程款的97%,竣工验收后留3%的质保金、其余工程款付清。第六条:施工与设计变更业主交付的设计图纸、说明和有关技术资料作为施工的有效依据,施工队不得擅自修改。第七条:工程验收一、验收标准:按照国家有关规范、图集的要求。第八条:其它一、施工队人员应无条件服从甲方负责人的指挥,并必须做到令行禁止,如有违规者,工程负责人有权开具罚款单。二、施工队应严格遵守施工规范,不准违章作业,凡因违章指挥、违章作业而在施工中造成的一切设备及人身安全事故、安全责任及损失由施工队负全责。第九条:纠纷解决方式任何一方违反合同规定,双方协商不成,向原告所在地人民法院起诉解决。第十条:附则一、本合同一式2份,公司执1份,施工队执1份。二、本合同由双方代表签字加盖公章即生效,直至工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止,期间如任何一方违约处两万罚金。三、施工队必须保证工程按期完工,如不能按期完工,每逾期一天,罚款元,提前一天奖励元。甲方(章):乙方(章):年月日
全文预览
