此造成的损失及工期延误的责任均由乙方承担。十、违约责任甲方违约:因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。乙方违约:1.因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按2000元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排其他单位按原价两倍的费用完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。十一、工程竣工验收及保修1、乙方在工程竣工前3日内,应将验收日期以通知发包人届时验收,甲方应及时验收。如发包人不能按期参加验收,以承包人提出的结论,视为合格;2、乙方在竣工验收后7日内将排水沟等附属施工资料上报监理,监理审核通过后视为整体验收合格。3、本项目规模小,保修期为6个月。4、保修期内发生属于保修范围的质量问题,由施工单位免费维修;因不可抗力因素或不正当使用等造成的损坏,施工单位不承担责任;因施工单位原因导致的质量事故给业主造成损失的,由乙方完全承担。5、保修期内,工程问题需要电话通知后的24小时内到场处理,逾期由乙方承担全部损失。以上款项均在乙方的工程款保修金中扣除。十二、争议解决双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,甲方三份乙方一份,具有同等法律效力。甲方:(公章)乙方:(公章)法定代表人:法定代表人:经办人:经办人:电话:电话:年月日
全文预览
