违约方偿付违约金:Р1、若因乙方现场资料传递不及时造成甲方工期延误或经济损失,由乙方承担。Р2、乙方未按甲方规定的期限和要求提交深化设计图纸及相关文件(包括由乙方原因引起的返修、更换、补交的资料等),每拖延一天,应向甲方交纳元/天的违约赔偿金。Р3、乙方同意若因业主或总包方原因造成的工期延误,乙方有义务尽一切施工措施(如增加工作时间、加大劳动力投入等)挽回工期损失。Р4、因乙方图纸原因造成质量事故(构件修整、返修、报废等),乙方未承担责任的;Р5、因乙方原因未能达到工期要求,乙方未承担责任的;Р第十条合同终止权Р1、本工程合同履行过程中,若因乙方的技术、人员、质量、进度、诚信、工作态度及劳动纪律等原因,使得甲方认为乙方已不具备完成本合同的能力,或者完成本合同的可能性正在缩小,甲方有权解除与乙方的合同,并不承担任何经济责任。Р2、若甲方与业主或总承包终止合同后,本合同也同时终止。乙方有责任保护好已完工图纸,后续事宜按总承包合同执行。Р第十一条纠纷处理Р本合同在履行的过程中如果有争议,双方应协商解决;协商不成,任何一方可提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。Р第十二条其它Р1、甲乙双方因故需要变更或终止本合同时,应提前15天书面通知双方,并对本合同中的遗留问题取得一致意见后,另签补充协议作为本合同附件执行,本合同第十条除外。未达成协议前,本合同继续有效。Р2、甲方与总包签订的施工合同(简称主合同)作为本合同的附件,本合同未尽事宜,主合同相关条款作为补充。Р3、本合同自双方签字盖章之日生效,甲方按本合同规定付清质保金后合同失效。Р4、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。Р5、本合同正本一式贰份,双方各执壹份,副本一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。Р甲方: Р乙方:Р法定代表人: Р法定代表人: Р委托代理人:Р委托代理人:Р合同签订日期: 年月日
全文预览
