,根据业主拨款情况付乙方已完工程量的人工费;砌体工程完工验收合格付到合同价款的;余款在结清。在按付款节点甲方资金不到位的情况下,乙方不得因此延误工期,并应全力配合甲方向业主催付工程款,且一月内不允许工人停工闹事,同时,乙方承诺不向甲方追究责任和提起诉讼。如一月内有工人闹事,甲方有权终止合同,乙方三天内退场,甲方按所完工程量的给予结算,并且停工的损失费用从中扣除。Р处罚制度Р1、工程质量方面出现的问题根据情节轻重,处以500-20000元/次的罚款。Р2、工程安全、文明施工方面出现问题,处以100-2000元/次的罚款。Р3、乙方必须节约材料、合理用料,凡发现乱倒剩余砂浆等材料的每发现一次罚款元,同时赔偿材料费购价的150%。Р4、施工中各项累计罚款将从拨付给乙方的工程款中直接扣除。Р争议、违约Р1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商或者请有关上级部门进行协调解决,如协调不成双方均有权向自己所在地人民法院起诉。Р2、因乙方原因导致工期延误,由此引起的一切损失由乙方承担。Р3、甲方根据法律、法规、行业管理部门和甲方上级的要求,指令乙方须遵守的规章或完成的工作,如乙方拒绝履行或履行不符合要求,为此甲方有权对乙方每次给与1000-5000元的罚款制裁Р4、由于乙方违反国家法律、法规和甲方内部的各项规章规定,连带甲方造成经济损失(包括内部罚款),乙方应给与赔偿,赔偿金额为甲方的实际损失。Р履约保证Р乙方在施工过程中,因接受不了甲方质量、安全、文明施工的严格要求或因乙方自身原因,中途停工并要求退场结算,甲方有权按照乙方已完工程量的结算,并且将此结算款直接发到工人手中,乙方无权干涉。Р以上合同内容经甲乙双方盖章、签字后生效。双方共同遵守,不得违约,工程竣工验收合格结算后合同自行终止。Р甲方负责人: 乙方负责人:Р联系电话: 联系电话;Р年月日年月日
全文预览
