方的其它违约行为导致甲方损失的,应按《中华人民共和国合同法》等相关法律规定赔偿损失。Р三、甲方的违约责任Р1、未按合同约定支付工程款,按日万分之二支付违约金,工期顺延。造成乙方停工、窝工的,赔偿损失。Р2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的,工期相应顺延,并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遣散、材料构件积压等损失。Р3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误,赔偿乙方因此所受的损失;延误工期的,工期顺延。Р4、工程验收合格或视为合格后,甲方未按合同约定支付工程尾款的,按工程总造价的日万分之二偿付违约金。Р第十二条解决合同纠纷方式Р合同发生争执,双方协商解决,协商不成可向原告所在地人民法院起诉。Р第十三条附则Р 一、本合同一式份,合同附件份。甲、乙双方各执正本一份,副本份。Р二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效;工程验收符合要求,Р结清工程款后终止。Р 三、本合同签订后,甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一致,可以签订补充协议,Р作为本合同的补充合同。Р发包单位(全称):仙桃市第二建筑工程有限责任公司Р法定代表人:Р委托代理人:Р经办人:Р单位地址:Р开户银行:Р帐号:Р电话:Р传真:Р邮政编码:Р Р年月日Р承揽方:湖北精诚钢结构有限公司Р法定代表人:Р委托代理人:Р经办人:Р单位地址:黄冈市团风县城南工业园Р开户银行:农行团风营业室Р帐号:Р17-635101040005885Р电话:0713-6152588Р传真:0713-6157088Р邮政编码:438800Р Р年月日Р签(公)证机关:Р意见:Р鉴(公)证机关:Р(盖章)Р经办人:Р 年月日Р附件一Р1.屋面的颜色。Р2.墙面的颜色。Р3.铝合金(或塑钢)窗玻璃的颜色。Р4.钢构面漆颜色。Р5.甲方联系人电话传真。Р6.乙方联系人电话传真。
全文预览
