应延长。造成停工停料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞溜损失,每人每天按150元计算。Р4、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容,在质保期内出现人为损坏造成钢结构质量在正常使用下发生结构破坏、发光字断电等,由甲方负责在两个工作日回复原样;Р5、如在乙方所做工程保质保量的情况下,甲方未按合同约定期限支付合同款项,甲、乙双方协商无效情况下,乙方有权对该广告牌进行处理或拍卖,同时此合同终止。Р(二)乙方责任Р1、本合同自收到甲方首付款次日起生效并开始计算工期。本工程工期为 18个工作日。逾期按日支付总造价2‰的违约金。Р 2、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。Р3、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如果遇到无法抗拒自然灾害(如地震、刮风、下雨、下雪等)或停电原因,工期顺延。Р4､乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任｡Р5、乙方工程竣工后,通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知12个小时内未验收工程,视为验收通过。Р 6、非经甲方书面同意,乙方不得转包工程,否则,甲方有权拒付工程款。Р五保修服务承诺Р1、所做物品质保一年。Р2、在保质期内因乙方质量问题出现的损坏,乙方保证两日内给以修复。Р3、质保期后如需维护,乙方收取相应的费用Р五、违约责任Р如果甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决。Р附则:Р合同未尽事宜,由双方协商决定,签订补充协议,作为合同附件共同遵守。Р本合同共玖页,壹式贰份,具有同等法律效力,甲、乙双方各持壹份。Р甲方:潍坊星光广告传媒有限公司乙方:Р委托代表人: 委托代表人:Р电话: 电话:
全文预览
