场后一周内甲方支付乙方机组人员的生活费预付Р 款 5000.00元/台。Р 2.2、甲方应每月支付乙方当月所完成工程量80%的工程款。Р 2.3、剩余的工程款在乙方完成桩基施工后一个月内,甲方向乙方全部结清(春节前结清工程劳务款项);Р 六、违约责任Р 1、由于甲方原因造成第二次进场施工时,所发生的进、出场费用由甲方负责。进、出场费Р3000.00元/次/台。Р 2、由甲方提供的设计资料错误或因甲方自身原因,造成工期延误、返工、停工、窝工、待工等,除工期顺延外,如因甲方现场供应不到位停工3天以上第4天开始由甲方向乙方支付2000.00元/天的补偿。Р 3、如因乙方违规操作或设备故障等原因,造成停工连续7天以上第8天开始由乙方向甲方支付2000.00元/天的赔偿。Р 4、施工过程中,甲方发现乙方无法按协议规定履行合约的,甲方可解除协议。Р 本协议自签订后甲方通知乙方进场起生效协议期间,任何一方不履行协议义务和责任,应向对方支付协议违约金。发生协议争议时,双方应及时协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。Р 七、争议的解决Р 合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成,经双方商定向成都市仲裁 5Р 委员会申请仲裁或向人民法院起诉。Р 八、其他Р 1.本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,每份都具有同等法律效力。Р 2.本合同自发包方和承包方双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖公章后生效。Р 3. 本合同待双方履行完合同义务后自动失效。Р 4. 本合同未尽事宜,经发包方和承包方协商一致,达成的补充协议以及已审核的方案作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。Р (此页无正文)Р 甲方: 乙方:Р 法定代表人或受理委托人(签字): 法定代表人或受理委托人(签字):Р 6Р 经办人(签字): 经办人(签字):Р 签订日期: 年月日签订日期: 年月日 7
全文预览
