他经济损失。Р2.由于甲方原因(不含未按约定付款)导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付乙方元,工期顺延;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付违约金,工期顺延。Р3.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。Р4.甲方未办理任何手续,要求乙方改变房屋结构和使用性质,乙方不得施工;若甲方坚持,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责承担。Р5.未经甲方同意,乙方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责承担。Р九、工程保修Р1.凡包工包料的“双包”工程,从竣工验收合格之日计算,保修期为二年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年,水路电路工程保修五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。Р2.由于乙方原因造成质量问题,乙方无条件地进行维修。包清工的工程仅对所承包工程项目的施工质量实行保修。Р3.由于甲方使用不当造成损坏或不能正常使用,不属保修范围。Р4.凡由甲方自行采购并自己安排施工、安装的分项工程(如木地板、复合地板铺设、卫生洁具、浴霸等商品安装)其质量保修归甲方负责。Р5.保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。Р十、纠纷处理Р住宅室内装饰装修工程发生纠纷的,由双方协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的,当事人可按下列第种方式处理:Р1.提交杭州仲裁委员会仲裁;Р2.依法向人民法院起诉;Р十一、其它约定事项Р十二、本合同一式份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。Р 甲方: 乙方:Р 姓名(签名): 单位名称(盖章):Р 法定代表人:Р地址: 委托代理人:Р邮编: 邮编:Р电话: 电话:Р工商营业执照号码:Р室内装饰企业设计资质证书号码:Р 室内装饰企业施工资质证书号码Р开户银行:Р账号:Р税号:Р年月日年月日
全文预览
